Дзержинский районный суд Калужской области рассмотрел гражданское дело о взыскании денежных средств с индивидуального предпринимателя за невыполнение обязательств по договору подря

            В Дзержинский районный суд с иском обратилась гр-ка К., указав, что в сентябре 2022 года она заключила с ИП К.  договор подряда на ремонт квартиры, расположенной на территории Дзержинского  района. В исполнение условий договора она уплатила К.  аванс в размере 30 000 рубю, кроме того 35 400 рублей на покупку входной и межкомнатных дверей, а также денежные средства в размере  95 949 руб. на приобретение материалов для ремонта, всего уплатив по договору  161 349 руб. В соответствии с условиями договора подряда ИП К. должен был приступить  к выполнению работ 25 сентября 2022 года и закончить работы 11 октября 2022 года.

            Сославшись на невыполнение ИП К. обязательств по договору подряда, истец просила взыскать с ответчика 161 349 рублей, неустойку за нарушение срока выполнения работы,  неустойку за нарушение срока возврата денежных средств, компенсацию морального вреда, расходы по оплате услуг представителя, а также  штраф.

                Право потребителя потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы предусмотрено статьей 29 Федерального закона «О защите прав потребителей». Оплата неустойки за нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя предусмотрена статьей 28 Закона. В соответствии со ст. 13 Закона с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50% от присужденной в пользу потребителя суммы.

              При рассмотрении дела было установлено, что обязательства по договору  К.  не исполнил,  денежные средства в указанном размере не возвратил,  что также подтверждается, материалом  об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению гр-ки К.

              Суд, выслушав доводы истца, исследовав собранные по делу материалы и оценив их, удовлетворил иск гр-ки К. и взыскал в ее пользу с ИП К. денежные средства, уплаченные по договору подряда, в размере 161 349 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ  в размере 75 000 руб., неустойку за нарушение срока возврата денежных средств в размере 65 250 руб., штраф в размере 150 799, 50 руб., компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., расходы на  услуги представителя в размере 50 000 руб., а также расходы по государственной пошлине в бюджет муниципального района «Дзержинский район».

              Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.